CONTRATO PÚBLICO · 2026

Empreitada de Obra Pública

Valor contratual: 90 258,52 €
Celebrado em: 23 de setembro de 2026
Procedimento: Consulta Prévia

Esta ficha organiza os campos publicados no Portal BASE e indica quando um dado não está disponível. Não é uma avaliação do mérito, legalidade ou impacto do contrato.

Registo 15667138

OBJETO PUBLICADO

Procedimento para formação de contrato de obra pública para empreitada de obra pública para realização de obras de reparação e remodelação de para criação de gabinete para Assessores ao Magistrados Judiciais, no edifício onde se encontram instalados os Órgãos de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra.

QUEM CONTRATOU

Entidades envolvidas

Entidade adjudicante: 600072525 - Direção-Geral da Administração da Justiça
Adjudicatário: 513683682 - J.L. Bento - Engenharia e Construção, Lda.
Local de execução: Portugal, Coimbra, Coimbra
Região NUTS: PT192 - Região de Coimbra

QUANTO E QUANDO

Valores e calendário

Preço contratual: 90 258,52 €
Preço base do procedimento: 95 000,00 €
Preço total efetivo: Não reportado no Portal BASE
Data de publicação: 24 de setembro de 2026
Data de adjudicação: 31 de agosto de 2026
Data de celebração: 23 de setembro de 2026
Prazo de execução: 90 dias

O preço contratual é o valor acordado no contrato, não o montante pago.

COMO FOI CONTRATADO

Procedimento e enquadramento

Tipo de contrato: Empreitadas de obras públicas
Tipo de procedimento: Consulta Prévia
Critério de adjudicação: Monofator
Código CPV: 45000000-7 - Construção
Fundamentação: Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Regime: Código dos Contratos Públicos ( DL 111-B/2017 )
Acordo-quadro: Não indicado
Procedimento centralizado: Não
Critério ambiental: Não
Anúncio: Não indicado
Identificador do procedimento: 11590801

CONTINUAR A EXPLORAR

Compare com outros contratos

Pesquise a mesma entidade, fornecedor, local ou tipo de serviço para perceber o contexto do índice publicado.

← Voltar aos contratos