Empreitada para execução da obra de fornecimento e serviços para instalação do sistema via verde no parque 2E no CHULN, E.P.E.

Entidad adjudicadora

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E. P. E.

Adjudicatario

BRISA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, S.A.

Lugar de ejecución

Portugal, Lisboa, Lisboa

Región NUTS

No indicado

Precio contractual

6.083,76 €

Precio base del procedimiento

6.083,76 €

Precio total efectivo

No comunicado en el Portal BASE

Fecha de publicación

7 de noviembre de 2022

Fecha de adjudicación

19 de octubre de 2022

Fecha de celebración

7 de noviembre de 2022

Plazo de ejecución

30 días

El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.

Tipo de contrato

Empreitadas de obras públicas

Tipo de procedimiento

Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)

Criterio de adjudicación

Monofator

Código CPV

45113000-2 - Obras no local

Fundamento

Artigo 19.º, alínea d) do Código dos Contratos Públicos

Régimen

Código dos Contratos Públicos (DL111-B/2017) e Lei n.º 30/2021, de 21.05

Acuerdo marco

No indicado

Procedimiento centralizado

No

Criterio ambiental

No

Anuncio

No indicado

Identificador del procedimiento

6069135