CONTRATO PÚBLICO · 2021
Aquisição de serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra - Central Intermodal e Arranjos Exteriores - Prorrogação de Prazo
- Valor contractual
- 13.200,00 €
- Celebrado el
- 13 de septiembre de 2021
- Procedimiento
- Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 7834947DESCRIPCIÓN PUBLICADA
Aquisição de serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra - Empreitada de Adaptação da Antiga Estação de Caminho de Ferro a Central Intermodal e Arranjos Exteriores - Prorrogação de Prazo
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Beja, Moura
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Progesteam Engineering, Lda · NIF 514214171
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 13.200,00 €
- Precio base del procedimiento
- 13.200,00 €
- Precio total efectivo
- 13.200,00 €
- Fecha de publicación
- 13 de septiembre de 2021
- Fecha de adjudicación
- 31 de agosto de 2021
- Fecha de celebración
- 13 de septiembre de 2021
- Plazo de ejecución
- 120 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Aquisição de serviços
- Tipo de procedimiento
- Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)
- Criterio de adjudicación
- Monofator
- Código CPV
- 71540000-5 - Serviços de gestão de obras
- Fundamento
- Artigo 24.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos ( DL 111-B/2017 )
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- No indicado
- Identificador del procedimiento
- 5454982
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.