O presente contrato tem por objeto a aquisição dos serviços de fiscalização da execução da “EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO AQUÁRIO VIRTUAL DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL – ILHA DO FAIAL”, em conformidade com as cláusulas jurídicas e técnicas do caderno de encargos do ajuste direto n.º 6/DRAM/2012. <br/>A prestação de serviços constante do presente contrato deverá ter início sete (7) dias antes da consignação da obra, acompanhar a execução da obra no prazo de cento e vinte (120) dias, acrescido de trinta (30) dias para fecho de contas, abrangendo, ainda, os dez (10) anos do prazo de garantia da obra.

Entidad adjudicadora

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Adjudicatario

GABINETE 118 – GESTÃO DE OBRAS E PROJECTOS, LDA.

Lugar de ejecución

Portugal, Região Autónoma dos Açores, Horta

Región NUTS

No indicado

Precio contractual

9.750,00 €

Precio base del procedimiento

10.000,00 €

Precio total efectivo

No comunicado en el Portal BASE

Fecha de publicación

24 de abril de 2012

Fecha de adjudicación

26 de marzo de 2012

Fecha de celebración

24 de abril de 2012

Plazo de ejecución

157 días

El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.

Tipo de contrato

Aquisição de serviços

Tipo de procedimiento

Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)

Criterio de adjudicación

No indicado

Código CPV

71247000-1 - Supervisão de trabalhos de construção

Fundamento

Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos

Régimen

Código dos Contratos Públicos e DLR no 34/2008/A, de 28.07

Acuerdo marco

No indicado

Procedimiento centralizado

No

Criterio ambiental

No

Anuncio

No indicado

Identificador del procedimiento

447526