O presente contrato tem por objeto a aquisição de Serviços de Planeamento, Coordenação e Fiscalização na execução da “EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA DE SANTA BÁRBARA – PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA – AÇORES”, em conformidade com as cláusulas jurídicas e técnicas do caderno de encargos do concurso público em causa. <br/>A prestação de serviços constante do presente contrato deverá ter início sete (7) dias antes da consignação da obra, acompanhar a execução da obra no prazo de duzentos e quarenta (240) dias, acrescido de trinta (30) dias para fecho de contas, abrangendo, ainda, os dez (10) anos do prazo de garantia da obra.

Entidad adjudicadora

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Adjudicatario

CONSULMAR AÇORES, PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA.

Lugar de ejecución

Portugal, Região Autónoma dos Açores, Angra do Heroismo

Región NUTS

No indicado

Precio contractual

17.896,62 €

Precio base del procedimiento

26.500,00 €

Precio total efectivo

No comunicado en el Portal BASE

Fecha de publicación

13 de abril de 2012

Fecha de adjudicación

16 de marzo de 2012

Fecha de celebración

13 de abril de 2012

Plazo de ejecución

277 días

El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.

Tipo de contrato

Aquisição de serviços

Tipo de procedimiento

Procedimiento abierto (Concurso público)

Criterio de adjudicación

No indicado

Código CPV

71247000-1 - Supervisão de trabalhos de construção

Fundamento

Artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos

Régimen

Código dos Contratos Públicos e DLR no 34/2008/A, de 28.07

Acuerdo marco

No indicado

Procedimiento centralizado

No

Criterio ambiental

No

Anuncio

555/2012

Identificador del procedimiento

417688