CONTRATO PÚBLICO · 2017
Prorrogação da Fiscalização, Gestão de Qualidade, Coordenação de segurança em obra e coordenação ambiental da empreitada de requalificação da Rua da Lavoura
- Valor contractual
- 24.550,00 €
- Celebrado el
- 29 de diciembre de 2017
- Procedimiento
- Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 4101726OBJETO PUBLICADO
Prorrogação da Fiscalização, Gestão de Qualidade, Coordenação de segurança em obra e coordenação ambiental da empreitada de requalificação da Rua da Lavoura
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Beja, Beja
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- FIARQENG – Projetos e Consultoria, Lda · NIF 507671201
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 24.550,00 €
- Precio base del procedimiento
- 24.550,00 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 9 de enero de 2018
- Fecha de adjudicación
- 27 de noviembre de 2017
- Fecha de celebración
- 29 de diciembre de 2017
- Plazo de ejecución
- 150 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Aquisição de serviços
- Tipo de procedimiento
- Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)
- Criterio de adjudicación
- No indicado
- Código CPV
- 71520000-9 - Serviços de supervisão da construção
- Fundamento
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- No indicado
- Identificador del procedimiento
- 3157784
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.