CONTRATO PÚBLICO · 2015
0069/DOM/DEM/15 - Pinturas diversas em edificios e equipamentos municipais
- Valor contractual
- 121.304,00 €
- Celebrado el
- 14 de octubre de 2015
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 1708757OBJETO PUBLICADO
0069/DOM/DEM/15 - Pinturas diversas em edificios e equipamentos municipais
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Lisboa, Oeiras
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- CASADARTE, Construção Civil, Lda. · NIF 502418591
- Competidor
- COPI - Construções Civis Obras Publicas e Industriais, Lda. · NIF 501536760
- Competidor
- Gravita Ideia Construções Unipessoal, Lda. · NIF 509717462
- Competidor
- Terraços de Prata - Unipessoal Lda · NIF 510883214
- Competidor
- XIX - CONSTRUÇÃO PROJECTOS E GESTÃO, LDA · NIF 502212900
- Competidor
- Cobeng-Construtora, Lda · NIF 504586289
- Competidor
- Arada Engenharia e gestão de empreitadas Lda · NIF 502189150
- Competidor
- JOVITENG LDA · NIF 513444165
- Competidor
- Ernesto Ribeiro Ferreira, Limitada · NIF 503388424
- Competidor
- AGNCET-CONSTRUTORA, SA · NIF 509465668
- Competidor
- Casalva - Construções de Avô, Lda · NIF 501946624
- Competidor
- TECNACO, SA · NIF 511237219
- Competidor
- Pereira Coutinho, Lda · NIF 507622073
- Competidor
- Nortejuvil - Sociedade de Construções, Lda. · NIF 506378527
- Competidor
- Contenção - Engenharia e Construções, Lda · NIF 503448354
- Competidor
- FRATERNA - ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO, LDA · NIF 503373788
- Competidor
- ENERGCAMBRA, Construção Civil e Obras Públicas, Lda · NIF 509910327
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 121.304,00 €
- Precio base del procedimiento
- 166.605,00 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 22 de octubre de 2015
- Fecha de adjudicación
- 4 de septiembre de 2015
- Fecha de celebración
- 14 de octubre de 2015
- Plazo de ejecución
- 365 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Empreitadas de obras públicas
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- No indicado
- Código CPV
- 45442100-8 - Obras de pintura
- Fundamento
- Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 4051/2015
- Identificador del procedimiento
- 1483230
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.