CONTRATO PÚBLICO · 2014
Drenagem de Águas Pluviais no Concelho, por Empreitada - Zona Industrial de Febres, Porto Carros - Murtede, Portunhos e Lagoa Negra - Sanguinheira - Contrato n.º 80/2014
- Valor contractual
- 64.304,74 €
- Celebrado el
- 21 de octubre de 2014
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 1275680OBJETO PUBLICADO
Drenagem de Águas Pluviais no Concelho, por Empreitada - Zona Industrial de Febres, Porto Carros - Murtede, Portunhos e Lagoa Negra - Sanguinheira - CP-CCP-EMP n.º 06/2014
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Coimbra, Cantanhede
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda. · NIF 501583173
- Competidor
- Jhoviter - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. · NIF 508594499
- Competidor
- Socitop - Unipessoal, Lda. · NIF 504504754
- Competidor
- Construtora Paulista, Lda · NIF 500073937
- Competidor
- Duque & Duque Terraplanagens, Lda · NIF 504626191
- Competidor
- Predigandaresa - Sociedade de Construções, Lda. · NIF 504302400
- Competidor
- Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda · NIF 501387080
- Competidor
- Domingos Góis Simões & Filhos, Lda · NIF 501558411
- Competidor
- Paviazeméis – Pavimentação de Azeméis, Limitada · NIF 502896604
- Competidor
- Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda. · NIF 501756400
- Competidor
- CENTRO-CERRO – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A. · NIF 501411720
- Competidor
- Vítor Almeida & Filhos, SA · NIF 502856408
- Competidor
- Flórido & Fonseca, Lda. · NIF 506317900
- Competidor
- URBIPLANTEC – Urbanizações e Terraplanagens, Limitida · NIF 501406590
- Competidor
- DVIA - Engenharia e Construção, Lda. · NIF 509144489
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 64.304,74 €
- Precio base del procedimiento
- 86.749,00 €
- Precio total efectivo
- 59.277,55 €
- Fecha de publicación
- 21 de octubre de 2014
- Fecha de adjudicación
- 30 de septiembre de 2014
- Fecha de celebración
- 21 de octubre de 2014
- Plazo de ejecución
- 60 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Empreitadas de obras públicas
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- No indicado
- Código CPV
- 45232452-5 - Obras de drenagem
- Fundamento
- Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 4743/2014
- Identificador del procedimiento
- 1270209
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.