CONTRATO PÚBLICO · 2014

Construção de Muro na Berma na EN16 - Junto a Travanca de Bodiosa

Valor contractual: 53.269,92 €
Celebrado el: 10 de octubre de 2014
Procedimiento: Procedimiento abierto (Concurso público)

Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.

Registro 1269663

OBJETO PUBLICADO

QUIÉN CONTRATÓ

Entidades implicadas

Entidad adjudicadora: Município de Viseu
Adjudicatario: PMPCALÇADAS - Unipessoal, Lda
Lugar de ejecución: Portugal, Viseu, Viseu
Región NUTS: No indicado

QUIÉN CONCURRIÓ

Adjudicataria y competidores

Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.

Adjudicataria: PMPCALÇADAS - Unipessoal, Lda · NIF 508894964
Competidor: Casalva - Construções de Avô, Lda · NIF 501946624
Competidor: Nortejuvil - Sociedade de Construções, Lda. · NIF 506378527
Competidor: Construtora Paulista, Lda. · NIF 500073937
Competidor: FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA · NIF 500775540
Competidor: TERROSILVARES, LDA · NIF 504871641
Competidor: Jomanor Unipessoal, Lda · NIF 506020304
Competidor: Coimbraferrus - Construção Civil, Obras Públicas e Transportes, Lda. · NIF 502419520
Competidor: Artur Abrantes, L.da · NIF 501376976
Competidor: Ergovil - Sociedade de Construções, Lda. · NIF 505782251
Competidor: SAMUEL AUGUSTO Lda · NIF 507689127
Competidor: António Lopes Pina, Unipessoal, Lda. · NIF 508223849
Competidor: FRANCO & RUBEN - CONSTRUÇÕES, LDA. · NIF 509106781
Competidor: Persovias, Lda · NIF 509104673
Competidor: Afonso Malheiros, Ld.a · NIF 504643592
Competidor: Telhados de Água - Construções Unipessoal, Lda. · NIF 508662257
Competidor: Irmãos Almeida Cabral, Lda · NIF 503335096
Competidor: Scoprolumba- Sociedade de Construções e Projetos, S.A · NIF 501208143
Competidor: Jhoviter - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. · NIF 508594499
Competidor: Ana Pina Santos Unipessoal, Lda · NIF 510545246

CUÁNTO Y CUÁNDO

Valores y calendario

Precio contractual: 53.269,92 €
Precio base del procedimiento: 66.722,00 €
Precio total efectivo: No comunicado en el Portal BASE
Fecha de publicación: 14 de octubre de 2014
Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 2014
Fecha de celebración: 10 de octubre de 2014
Plazo de ejecución: 60 días

El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.

CÓMO SE CONTRATÓ

Procedimiento y marco

Tipo de contrato: Empreitadas de obras públicas
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto (Concurso público)
Criterio de adjudicación: No indicado
Código CPV: 45230000-8 - Construção de condutas de longa distância, de linhas para comunicação e transporte de energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento
Fundamento: Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
Régimen: Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
Acuerdo marco: No indicado
Procedimiento centralizado: No
Criterio ambiental: No
Anuncio: 3277/2014
Identificador del procedimiento: 1235237

SIGA EXPLORANDO

Compare con otros contratos

Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.

← Volver a los contratos