CONTRATO PÚBLICO · 2014

Ge 2305 – Prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade e coordenação da gestão ambiental e da segurança em obra para a prorrogação da empreitada de obra pública ar 74.0.09 – Empreitada de execução do subsistema do cávado/homem – 2.a fase (FD12)

Valor contractual: 29.130,00 €
Celebrado el: 8 de septiembre de 2014
Procedimiento: Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)

Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.

Registro 1253956

OBJETO PUBLICADO

GE 2305 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DA QUALIDADE E COORDENAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E DA SEGURANÇA EM OBRA PARA A PRORROGAÇÃO DA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA AR 74.0.09 – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DO CÁVADO/HOMEM – 2.a FASE (FD12)

Entidades implicadas

Entidad adjudicadora: Águas do Noroeste, S. A.
Adjudicatario: GREENDOT – ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA.
Lugar de ejecución: Portugal, Braga, Vila Verde; Portugal, Braga, Terras de Bouro
Región NUTS: No indicado

QUIÉN CONCURRIÓ

Adjudicataria y competidores

Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.

Adjudicataria: GREENDOT – ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA. · NIF 507803043

Valores y calendario

Precio contractual: 29.130,00 €
Precio base del procedimiento: 29.130,00 €
Precio total efectivo: 29.130,00 €
Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2014
Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2014
Fecha de celebración: 8 de septiembre de 2014
Plazo de ejecución: 150 días

El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.

Procedimiento y marco

Tipo de contrato: Aquisição de serviços
Tipo de procedimiento: Adjudicación directa general (Ajuste Direto Regime Geral)
Criterio de adjudicación: No indicado
Código CPV: 71520000-9 - Serviços de supervisão da construção
Fundamento: Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
Régimen: Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
Acuerdo marco: No indicado
Procedimiento centralizado: No
Criterio ambiental: No
Anuncio: No indicado
Identificador del procedimiento: 1290144

Compare con otros contratos

Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.

← Volver a los contratos