CONTRATO PÚBLICO · 2025
ampliação da rede de esgotos e construção de sistema elevatória no lugar de Lamas, União de freguesias de Alvite e Passos
- Valor contractual
- 222.065,75 €
- Celebrado el
- 25 de noviembre de 2025
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 11980139OBJETO PUBLICADO
ampliação da rede de esgotos e construção de sistema elevatória no lugar de Lamas, União de freguesias de Alvite e Passos
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Braga, Cabeceiras de Basto
- Región NUTS
- PT119 - Ave
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Construtora FFD, Lda · NIF 509834507
Valores y calendario
- Precio contractual
- 222.065,75 €
- Precio base del procedimiento
- 230.638,03 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 26 de noviembre de 2025
- Fecha de adjudicación
- 5 de noviembre de 2025
- Fecha de celebración
- 25 de noviembre de 2025
- Plazo de ejecución
- 365 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Empreitadas de obras públicas
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- Monofator
- Código CPV
- 45252100-9 - Construção de estação de tratamento de esgotos
- Fundamento
- Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL111-B/2017) e Lei n.º 30/2021, de 21.05
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 25686/2025
- Identificador del procedimiento
- 7823478
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.