CONTRATO PÚBLICO · 2014
Empreitada de Proteção Dunar e Minimização de Riscos dos Acessos às Praias do Litoral Centro
- Valor contractual
- 414.024,01 €
- Celebrado el
- 23 de junio de 2014
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 1123080OBJETO PUBLICADO
Execução de intervenção em 21 praias, no Litoral Centro, na área de jurisdição da APA, I.P./ARH do Centro com o objetivo de retardar os problemas causados pelo avanço do mar, preservando-se o sistema dunar através de passadiços e vedações que minimizem os riscos de acidentes nas praias e potenciando o acesso em caso de emergência e preservando os ecossistemas com mais valias ambientais e paisagísticas.
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Aveiro, Ovar; Portugal, Coimbra, Mira; Portugal, Leiria, Leiria; Portugal, Aveiro, Aveiro; Portugal, Coimbra, Cantanhede; Portugal, Leiria, Marinha Grande; Portugal, Aveiro, Ílhavo; Portugal, Coimbra, Figueira da Foz; Portugal, Aveiro, Murtosa; Portugal, Leiria, Pombal; Portugal, Aveiro, Vagos
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Rosas Construtores, S.A. · NIF 500236178
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 414.024,01 €
- Precio base del procedimiento
- 443.205,58 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 16 de julio de 2014
- Fecha de adjudicación
- 21 de abril de 2014
- Fecha de celebración
- 23 de junio de 2014
- Plazo de ejecución
- 180 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Empreitadas de obras públicas
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- No indicado
- Código CPV
- 45243000-2 - Obras relacionadas com a defesa costeira
- Fundamento
- Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 477/2014
- Identificador del procedimiento
- 1157001
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.