CONTRATO PÚBLICO · 2025
Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo no Sátão
- Valor contractual
- 2.422.583,87 €
- Celebrado el
- 7 de enero de 2025
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 11172015OBJETO PUBLICADO
Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo no Sátão
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Viseu, Sátão
- Región NUTS
- PT194 - Viseu Dão Lafões
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Consipel-Construções Simões Pereira lda · NIF 500334625
- Competidor
- Homequick, Lda. · NIF 514503734
- Competidor
- António Lopes Pina Unipessoal, Lda · NIF 508223849
- Competidor
- EDIBEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA · NIF 509430317
- Competidor
- CONSTRUTORA DE COIMBROES, LD · NIF 513358595
- Competidor
- Irmãos Almeida Cabral, Lda. · NIF 503335096
- Competidor
- FLOPONOR S A · NIF 503694479
- Competidor
- Vectorplano - Projeto, Construção e Engenharia, Lda. · NIF 513913157
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 2.422.583,87 €
- Precio base del procedimiento
- 2.835.781,95 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 17 de enero de 2025
- Fecha de adjudicación
- 12 de diciembre de 2024
- Fecha de celebración
- 7 de enero de 2025
- Plazo de ejecución
- 540 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Empreitadas de obras públicas
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- Multifator
- Código CPV
- 45210000-2 - Construção de edifícios
- Fundamento
- Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL111-B/2017) e Lei n.º 30/2021, de 21.05
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 21092/2024
- Identificador del procedimiento
- 7273172
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.