CONTRATO PÚBLICO · 2023
Aquisição de serviços de gestão, fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de construção dos edificios na rua ferreira de castro / rua pedro cruz – Acordo-quadro 23/008/ca/aq
- Valor contractual
- 787.168,00 €
- Celebrado el
- 3 de octubre de 2023
- Procedimiento
- Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 10275956DESCRIPCIÓN PUBLICADA
SRU_231788_CPS
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Lugar de ejecución
- Portugal, Lisboa, Lisboa
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- Tabique - Engenharia, Lda. · NIF 503888460
- Competidor
- TUU Building Design Management, Lda · NIF 513770267
- Competidor
- FUTURE PROMAN, SA · NIF 501201840
- Competidor
- TECNOPLANO - Tecnologia e Planeamento, SA. · NIF 500280843
- Competidor
- AFAPLAN - Planeamento e Gestão de Projetos SA · NIF 503231100
- Competidor
- FGP - Engenharia Civil, lda · NIF 503586307
- Competidor
- Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestão · NIF 501515011
- Competidor
- RIPÓRTICO ENGENHARIA Lda. · NIF 506782328
- Competidor
- Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, SA · NIF 503040630
- Competidor
- PENGEST, S.A. · NIF 501340114
- Competidor
- CPM - CRITICAL PATH MANAGERS, LDA · NIF 513133828
- Competidor
- PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. · NIF 501773339
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 787.168,00 €
- Precio base del procedimiento
- 1.325.400,00 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 4 de octubre de 2023
- Fecha de adjudicación
- 12 de septiembre de 2023
- Fecha de celebración
- 3 de octubre de 2023
- Plazo de ejecución
- 1020 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Aquisição de serviços
- Tipo de procedimiento
- Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º)
- Criterio de adjudicación
- Monofator
- Código CPV
- 71200000-0 - Serviços de arquitectura e afins
- Fundamento
- Artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL111-B/2017) e Lei n.º 30/2021, de 21.05
- Acuerdo marco
- ACORDO-QUADRO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA DE EDIFÍCIOS E ESPAÇO PÚBLICO
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- No indicado
- Identificador del procedimiento
- 6649468
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.