CONTRATO PÚBLICO · 2023
Aquisição de serviços de gestão, fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de construção de edifício de habitação e espaços exteriores envolventes aos edifícios do bairro dos alfinetes (OR14) - Lisboa
- Valor contractual
- 739.700,00 €
- Celebrado el
- 14 de julio de 2023
- Procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
Esta ficha organiza los campos publicados en el Portal BASE e indica cuándo un dato no está disponible. No es una evaluación del mérito, la legalidad ni el impacto del contrato.
Registro 10146322OBJETO PUBLICADO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E ESPAÇOS EXTERIORES ENVOLVENTES AOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DOS ALFINETES (OR14) - LISBOA
QUIÉN CONTRATÓ
Entidades implicadas
- Adjudicatario
- FEATUREPOINT – Engenharia e Topografia, Lda.; PROSPECTIVA ́PROJECTOS SERVIÇOS ESTUDOS SA
- Lugar de ejecución
- Portugal, Lisboa, Lisboa
- Región NUTS
- No indicado
QUIÉN CONCURRIÓ
Adjudicataria y competidores
Empresas que el IMPIC indica como adjudicataria y como competidoras en este procedimiento.
- Adjudicataria
- FEATUREPOINT – Engenharia e Topografia, Lda. · NIF 509333036
- Adjudicataria
- PROSPECTIVA ́PROJECTOS SERVIÇOS ESTUDOS SA · NIF 501773339
- Competidor
- DILIGENTPROJECTS, LDA. · NIF 514872080
- Competidor
- Plengil, Soluções de Engenharia e Gestão, Lda · NIF 514119276
- Competidor
- Afaplan - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A. · NIF 503231100
- Competidor
- FUTURE PROMAN, S.A. · NIF 501201840
- Competidor
- TABIQUE ENGENHARIA, LDA. · NIF 503888460
- Competidor
- CPM - CRITICAL PATH MANAGERS, LDA · NIF 513133828
- Competidor
- TUU - Building Design Management Lda · NIF 513770267
- Competidor
- RIPÓRTICO - ENGENHARIA, LDA · NIF 506782328
- Competidor
- Sopsec · NIF 501993339
- Competidor
- Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestão · NIF 501515011
- Competidor
- RIOBOCO - Serviços Gerais, engenharia e Manutenção, S.A. · NIF 513246002
- Competidor
- PMT - Coordenação e Gestão de Projetos, Unipessoal, Lda. · NIF 513959327
CUÁNTO Y CUÁNDO
Valores y calendario
- Precio contractual
- 739.700,00 €
- Precio base del procedimiento
- 967.900,00 €
- Precio total efectivo
- No comunicado en el Portal BASE
- Fecha de publicación
- 18 de julio de 2023
- Fecha de adjudicación
- 20 de junio de 2023
- Fecha de celebración
- 14 de julio de 2023
- Plazo de ejecución
- 913 días
El precio contractual es el valor acordado en el contrato, no el importe pagado.
CÓMO SE CONTRATÓ
Procedimiento y marco
- Tipo de contrato
- Aquisição de serviços
- Tipo de procedimiento
- Procedimiento abierto (Concurso público)
- Criterio de adjudicación
- Multifator
- Código CPV
- 71300000-1 - Serviços de engenharia
- Fundamento
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Régimen
- Código dos Contratos Públicos (DL111-B/2017) e Lei n.º 30/2021, de 21.05
- Acuerdo marco
- No indicado
- Procedimiento centralizado
- No
- Criterio ambiental
- No
- Anuncio
- 3773/2023
- Identificador del procedimiento
- 6392418
SIGA EXPLORANDO
Compare con otros contratos
Busque la misma entidad, proveedor, lugar o tipo de servicio para entender el contexto del índice publicado.